Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Dienstleistungen der Bani gifa AG im Bereich Bau-, Gipser- und Innenausbauarbeiten.
Die AGB gelten für alle Verträge zwischen der Bani gifa AG und ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Die Bani gifa AG bietet insbesondere folgende Leistungen an:
Gipserarbeiten für Innen- und Aussenflächen
Aussenisolationen und Fassadensysteme
Leichtbausysteme und Trockenbau
Stukkaturen und dekorative Oberflächen
Lehmputz für natürliche Wandgestaltung
Akustiksysteme zur Verbesserung der Raumakustik
Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus der jeweiligen Offerte oder dem Werkvertrag.
Offerten der Bani gifa AG sind grundsätzlich unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Ein Vertrag kommt zustande durch:
die schriftliche Annahme der Offerte durch den Kunden oder
eine schriftliche Auftragsbestätigung durch die Bani gifa AG.
Änderungen oder Zusatzleistungen müssen schriftlich vereinbart werden.
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und, sofern nicht anders angegeben, exklusive Mehrwertsteuer.
Zusatzarbeiten, die nicht in der ursprünglichen Offerte enthalten sind, werden separat verrechnet.
Sofern nicht anders vereinbart gelten folgende Zahlungsbedingungen:
Teilzahlungen entsprechend dem Baufortschritt
Schlussrechnung nach Fertigstellung der Arbeiten
Zahlungsfrist: 10 bis 30 Tage netto
Bei Zahlungsverzug behält sich die Bani gifa AG das Recht vor, Verzugszinsen sowie Mahngebühren zu verrechnen.
Die Arbeiten werden nach den anerkannten Regeln der Baukunst und gemäss den geltenden Normen und Vorschriften ausgeführt.
Terminangaben sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden.
Verzögerungen aufgrund von:
Wetterbedingungen
Lieferproblemen von Materialien
Änderungen durch den Auftraggeber
können zu Anpassungen des Zeitplans führen.
Der Kunde verpflichtet sich:
freien Zugang zur Baustelle zu gewährleisten
notwendige Informationen und Unterlagen rechtzeitig bereitzustellen
allfällige Bewilligungen einzuholen, sofern nicht anders vereinbart.
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schweizer Obligationenrechts (OR) sowie, sofern vereinbart, nach den SIA-Normen.
Mängel müssen der Bani gifa AG unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich gemeldet werden.
Die Bani gifa AG hat das Recht auf Nachbesserung.
Die Bani gifa AG haftet nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.
Eine Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäss der Datenschutzerklärung der Bani gifa AG und den geltenden Datenschutzbestimmungen der Schweiz.
Die Bani gifa AG behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit anzupassen.
Massgebend ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Version.
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht.
Gerichtsstand ist der Sitz der Bani gifa AG, sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen etwas anderes vorsehen.